GTC

TachoControl Data GmbH Genel Hüküm ve Koşulları

1 Genel Hüküm ve Koşulların Geçerliliği
1.1 Aşağıdaki hüküm ve koşullar, www.tachocontrol-data.de web sitesindeki web mağazamızda ürünlerimizi satın alanlarla olan iş ilişkilerimizin sözleşmeye dayalı temelini oluşturur ve sözleşmeye dayalı bir teklifi (bir sipariş) kabul ettiğimizde sözleşmenin bir parçası haline gelir. Bu hüküm ve koşullar, müşteriyle gelecekte yapılacak işlemler için de geçerli olacaktır.
1.2 Geçerliliklerini yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece müşterinin kendi hüküm ve koşullarını tanımayız. Müşterinin kendi hüküm ve koşulları, bunların bilgisi dahilinde ve bunlara tekrar itiraz etmeden teslimatı gerçekleştirsek bile geçerli olmayacaktır.

2 Sözleşmenin yapılması, malların kalitesi
2.1 Çevrimiçi mağazamızda, ürün açıklamasında belirtilen koşullar altında bizimle bir sözleşme imzalamanız için size bağlayıcı olmayan teklifler sunuyoruz. Müşteri, web sitemizde sipariş vererek bir sözleşme yapmak için bağlayıcı bir teklifte bulunur.

2.2 Müşterinin, özellikle reklamlarda veya malların etiketlenmesinde veya ticari bir geleneğe dayalı olarak kamuya açık beyanlarımıza göre bekleyebileceği malların özellikleri, yalnızca teklifte açıkça belirtilmişse, kararlaştırılan kalitenin bir parçası olacaktır. Garantiler, yalnızca teklifte bu şekilde belirtilmişlerse ve garanti kapsamındaki yükümlülüklerimiz burada ayrıntılı olarak belirtilmişse bizim için bağlayıcı olacaktır.

2.3 Sözleşme, aşağıda açıklandığı gibi dört teknik adımda gerçekleşen çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi aracılığıyla yapılır:

Önce istediğiniz ürünleri seçin ve alışveriş sepetine yerleştirin. İkinci adımda, kayıt olabilir ve fatura adresi ve varsa farklı bir teslimat adresi de dahil olmak üzere müşteri bilgilerinizi girebilirsiniz. Üçüncü adımda, nasıl ödeme yapmak istediğinizi ve hangi gönderim yöntemini kullanmak istediğinizi seçersiniz. Son olarak, “Ödeme yükümlülüğü olan sipariş” seçeneğine tıklayarak siparişinizi bize göndermeden önce tüm ayrıntıları (örneğin ad, adres, ödeme yöntemi, sipariş edilen ürünler) bir kez daha kontrol etme ve gerekirse düzeltme fırsatına sahipsiniz.

2.4 Kısmi teslimatlara ve hizmetlere müşteri için makul olduğu ölçüde izin verilir.

2.5 Siparişin alındığına dair onay, siparişin gönderilmesinin hemen ardından gelir ve henüz sözleşmenin kabul edildiği anlamına gelmez. Sözleşme, siparişten sonraki 2 iş günü içinde e-posta ile bir sipariş onayı gönderilerek veya sipariş edilen mallar gönderilerek imzalanır.

2.6 Sözleşme metninin tamamını saklamıyoruz. Müşteriler, tarayıcının yazdırma işlevini kullanarak siparişi göndermeden önce bunu elektronik olarak kaydedebilir.

2.7. Sözleşme dili Almancadır.

Alternatif uyuşmazlık çözümü:
Avrupa Komisyonu, mahkeme dışı çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için https://ec.europa.eu/odr adresinden erişilebilen bir platform (ODR platformu) sağlamaktadır.

E-posta adresimiz: info@tachocontrol-data.eu

3 Tüketiciler için iptal hakkı:
Web mağazasında akdedilen sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal hakkına ilişkin ayrıntılar “İptal hakkı” başlığı altında bulunabilir.

4 Ödeme koşulları
4.1 Fiyatlarımız, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan yasal katma değer vergisi dahil brüt fiyatlar olarak anlaşılmalıdır. Buna, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek olan paketleme ve varsa montaj maliyetleri de eklenir.

4.2 Fiyatlarımız derhal peşin olarak ödenmelidir. Ödemeler kesinti yapılmaksızın doğrudan bize yapılmalıdır. Üçüncü taraflara yapılan ödemeler, ancak tarafımızdan yazılı olarak borcun tahsil edilmesi için yetkilendirildikleri takdirde borç silici etkiye sahip olacaktır.
4.3 Müşteri, son ödeme tarihinden sonra bir hatırlatma alırsa veya takvimde belirtilen veya belirlenebilen bir zamanda ödeme yapmazsa, ödemede temerrüde düşmüş olacaktır. Bu durum, müşterinin vade tarihinden ve faturanın veya eşdeğer bir ödeme talebinin alınmasından sonra en geç 30 gün içinde temerrüde düşeceği yönündeki yasal hükmü etkilemeyecektir.
4.4 Müşterinin ödemede temerrüde düşmesi halinde, diğer haklarımıza halel getirmeksizin, müşterinin nihai tüketici olması halinde geçerli temel faiz oranının yüzde 5 puan üzerinde bir oranda faiz talep etme hakkına sahip olacağız, aksi takdirde geçerli temel faiz oranının yüzde 9 puan üzerinde bir faiz oranı uygulanacaktır.
4.5 Taksitle ödeme yazılı olarak onaylandığı takdirde, müşteri bir taksiti tamamen ya da kısmen bir aydan fazla süreyle ya da bir taksiti tamamen ya da kısmen üçüncü kez ödemediği anda kalan alacağın derhal ödenmesi gerekecektir.
4.6 Müşterinin tarafımızca itiraz edilen ve kesin hükümle tanınmayan karşı talepleri nedeniyle mahsuplaşma veya alıkoyma hakkının kullanılması hariçtir. Müşterinin karşı talepleri aynı sözleşme ilişkisine dayanmadığı sürece, alıkoyma hakkının kullanılması da hariç tutulur.

5 Teslimat ve risk transferi
5.1 Edim yükümlülüklerimizin yerine getirileceği yer, sipariş onayında müşteriye bildirilen iş yerimiz veya teslimat depomuzdur. Malların sevkiyat masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu maliyetlere, sevkiyattan kaynaklanan vergi ve gümrük vergileri vb. de dahildir.
5.2 Sözleşmenin bir girişimci ile yapılması halinde, risk en geç nakliyeciye veya başka bir nakliye görevlisine teslim edildikten sonra müşteriye geçer. Bu durum, ayrı bir anlaşma uyarınca nakliye masraflarını istisnai olarak üstlenmemiz durumunda da geçerlidir. Müşterinin özel talimatlarının olmaması durumunda, uygun bir nakliye acentesinin seçilmesinden biz sorumlu olacağız. Tüketicilerle yapılan sözleşmelerde, satılan malların sevkiyat sırasında kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, ancak mallar teslim edildiğinde müşteriye geçer.
5.3 Belirtilen teslimat süreleri, sipariş onayımızda açıkça bağlayıcı olarak belirtilmedikleri sürece, yalnızca yaklaşık olarak kararlaştırılmış yaklaşık süreler olarak kabul edilecektir. Teslimat süreleri, şirketimizde veya alt yüklenicilerle olan endüstriyel anlaşmazlıklar, özellikle grevler ve yasal lokavtlar ve ayrıca sorumlu olmadığımız öngörülemeyen olaylar durumunda, bu tür engellerin neden olduğu ticari faaliyetlerimizdeki kesinti süresi kadar uzatılacaktır. Mevcut bir gecikme sırasında ortaya çıktıkları için yukarıda belirtilen durumlardan sorumlu değiliz. Bu tür engellerin başlangıcı ve bitişi hakkında müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz.
5.4 Teslimat süreleri açıkça bağlayıcı olarak belirtilmemişse, müşterinin teslimat süresinin bitiminden en erken altı hafta sonra yapılabilecek yazılı talebi üzerine teslimatta temerrüde düşmüş sayılırız. Teslimatta hafif ihmalden kaynaklanan herhangi bir gecikme olması durumunda, Madde 280 paragrafı uyarınca tazminat talebi. 1 ve para. 2, 286 BGB uyarınca, teslimatında temerrüde düştüğümüz ürünlerin toplam fiyatının en fazla %5’ine kadar.
5.5 Kısmi teslimatlara, müşteri için ekonomik olarak makul olduğu ölçüde izin verilir.
5.6 Müşteri için makul olması veya yalnızca önemsiz sapmalar içermesi koşuluyla, cihazlarımızın görünümünü ve donanımını veya teknik ayrıntılarını değiştirme hakkımız saklıdır.
5.7 Teslimat ve hizmetlerin kapsamı ilgili yazılımla birlikte kontrol sistemini de içeriyorsa, kontrol sistemi diğer sistem bileşenleriyle birlikte Müşterinin mülkiyetine geçecektir. Yazılıma ilişkin tüm haklar, özellikle de telif hakkı yasası kapsamındaki kullanım ve yararlanma hakları, bu Satış Hüküm ve Koşullarında veya başka bir anlaşmayla müşteriye açıkça verilmediği sürece bizde kalacaktır. Müşteri, ayrı olarak akdedilecek yazılım lisans sözleşmesi uyarınca yazılımı yalnızca sözleşmenin amaç ve kapsamına uygun olarak sınırlı kullanma hakkına sahip olacaktır.
5.8 Müşteri, bağlayıcı olarak kararlaştırılmış bir teslim tarihinde teslim alınacak malları teslim almazsa, kabulde temerrüde düşmüş olacaktır. Yaklaşık olarak kararlaştırılmış bir hedef zaman olması durumunda, müşteriye malları teslim alma olasılığı hakkında iki hafta önceden bildirimde bulunma hakkına sahibiz; müşteri bu süre zarfında malları teslim almazsa, kabulde temerrüde düşmüş olacaktır. Tahsil edilecek malların tahsili bir asli edim yükümlülüğüdür. Herhangi bir hasar talebi sipariş değerinin %15’i ile sınırlı olacaktır; daha düşük veya daha yüksek hasarlara ilişkin kanıt sunma hakkımızı saklı tutarız.
5.9 İadeler için malların değerinin %20’si oranında bir depolama ücreti talep etme hakkımız saklıdır.

6 Kusur durumunda talepler
6.1 Müşteri bir girişimci ise, malların tesliminden itibaren en geç bir hafta içinde fark edilebilir kusurları ve fark edilemeyen kusurları en geç keşfedilmelerinden itibaren bir hafta içinde bize yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu son tarihler kesin sürelerdir. Ancak, tedarikçinin kusuru hileli bir şekilde gizlemesi ve/veya ilgili bir garanti üstlenmesi durumunda bu durum geçerli değildir. Garanti talepleri – hasar talepleri hariç – satın alınan ürünün girişimciye tesliminden itibaren bir yıl içinde sona erer.

6.2 Teslimatta bir kusur olması halinde, kendi takdirimize bağlı olarak kusuru giderme veya yeni bir teslimat yapma (sonradan yerine getirme) hakkına sahibiz. Nihai tüketiciler söz konusu olduğunda, bir kusur durumunda, müşteri, müteakip yerine getirmenin kusurun giderilmesi veya yeni bir teslimat şeklinde olup olmayacağı konusunda seçim yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, müşteri tarafından seçilen müteakip yerine getirme türünün yalnızca orantısız maliyetle mümkün olması ve diğer müteakip yerine getirme türünün müşteri için önemli dezavantajları olmaması durumunda reddetme hakkına sahip olacağız
6.3 Daha sonra yerine getirme başarısız olursa, müşteri, kendi takdirine bağlı olarak, sözleşmeden çekilme veya satın alma fiyatında makul bir indirim (indirim) talep etme hakkına sahiptir.
6.4 Kusur talepleri için zaman aşımı süresi, müşteri bir girişimci ise riskin devrinden itibaren hesaplanmak üzere 12 aydır. Ayrıca, yetkisiz eylem veya hileli niyet temelinde herhangi bir talepte bulunulmaması koşuluyla, bir kusurun neden olduğu dolaylı zararın tazminine yönelik talepler için de geçerlidir. Nihai tüketiciler için zaman aşımı süresi malların tesliminden itibaren 24 aydır.
6.5 Değiştirilen parçalar bizim mülkiyetimize geçecek ve bize teslim edilecektir.
6.6 Müşteri veya tarafımızdan görevlendirilmemiş veya yetkilendirilmemiş üçüncü şahıslar tarafından uygunsuz veya yanlış kullanım veya hatalı montaj veya devreye alma (yazılıma yapılan müdahaleler de dahil olmak üzere), doğal aşınma ve yıpranma, hatalı veya ihmalkar kullanım, uygun olmayan işletim malzemeleri, yedek malzemeler, kusurlu inşaat işleri, kimyasal, elektromekanik veya elektriksel etkilerden kaynaklanan kusurlar için, bizim hatamızdan kaynaklanmadığı sürece hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Ayrıca, mallar üzerinde yapılan değişikliklerden veya müşteri ya da müşteri tarafından yetkilendirilen üçüncü taraflarca yapılan uygunsuz onarımlardan kaynaklanan kusurlara ilişkin talepler de kapsam dışıdır.
6.7 Sonradan yerine getirme, yasal bir yükümlülüğün tanınması olmaksızın gerçekleşir ve yeni bir zaman aşımı süresini tetiklemez. Bu, onarımın bir parçası olarak yedek parçaların takılması durumunda da geçerlidir.
6.8 Müşterinin kusurlara ilişkin diğer talepleri, madde 7 uyarınca sınırlandırılan tazminat taleplerine tabi olarak hariç tutulur.
6.9 İddia edilen kusurların incelenmesi sonucunda herhangi bir kusur iddiasının mevcut olmadığı ortaya çıkarsa, müşteri inceleme sonucunda ortaya çıkan masrafları karşılamakla yükümlü olacaktır.
6.10 Kullanılmış nesneler (tanıtım cihazları dahil) sözleşmenin konusunu oluşturuyorsa, hileli davranışla suçlanmadığımız sürece, girişimcilere karşı kusurlara ilişkin her türlü sorumluluk hariç tutulacaktır.

7 Sorumluluk sınırlamaları (sorumluluğun hariç tutulması ve sınırlandırılması)
7.1 Sözleşmeden doğan önemli bir yükümlülüğün veya temel bir yükümlülüğün sözleşmenin amacını tehlikeye atacak şekilde ihlal edilmesi veya bir garantinin üstlenilmesi durumu hariç olmak üzere, hafif ihmalden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacağız.
7.2 Aşağıdaki durumlarda, sorumluluğumuz sözleşme için tipik olan öngörülebilir zararla sınırlı olacaktır:
a) Sözleşmeden doğan maddi yükümlülüklerin veya temel yükümlülüklerin sözleşmenin amacını tehlikeye atacak şekilde hafif ihmalkarlıkla ihlal edilmesi durumunda,
b) basit vekillerin (yani icracı olmayan çalışanlar veya organlar) ağır ihmali durumunda veya
c) bir garantinin üstlenilmesi durumunda, satıcı olarak alıcı olarak müşteriye karşı malların kalitesi için açıkça bir garanti üstlenmediğimiz sürece.
7.3 Madde 6.2’de belirtilen durumlarda, sorumluluğumuz ilgili malların fiyatının en fazla üç katı ile, en fazla 20.000,00 € ile veya tamamen mali kayıplar söz konusu olduğunda, bu fiyatın en fazla iki katı ile, en fazla 15.000,00 € ile sınırlı olacaktır.
7.4 Madde 7.2’deki durumlarda müşterinin tazminat talepleri, müşterinin zarardan haberdar olduğu andan itibaren en geç iki yıl sonra veya bu bilgiden bağımsız olarak, zarar verici olayın gerçekleştiği andan itibaren en geç üç yıl sonra zaman aşımına uğrar. Mallardaki kusurlara ilişkin talepler bölüm 6.4’te belirtilen zaman aşımı süresine tabi olacaktır.
7.5 7.1’den 7.4’e kadar olan Maddeler, malların sadece türüne göre belirtilmesi halinde de uygulanacaktır.
7.6 Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki sorumluluk durumları, yaşam, vücut ve sağlığa zarar verilmesi, bir ürünün kalitesine ilişkin bir garantinin üstlenilmesi veya hileli olarak gizlenen kusurlar hariç olmak üzere, yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, haksız fiil talepleri de dahil olmak üzere yasal dayanaklarına bakılmaksızın tüm tazminat talepleri için geçerli olacaktır.
7.7 Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, müşteri tarafından çalışanlarımıza veya acentelerimize karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulması durumunda da geçerli olacaktır.

8Mülkiyetin muhafazası
8.1 Malların mülkiyeti, satın alma fiyatının ve müşteri ile devam eden iş ilişkisinden kaynaklanan sözleşmenin imzalanması sırasında ödenmesi gereken diğer tüm taleplerin tam olarak ödenmesine kadar bizde kalır (§ 449 BGB).
8.2 Müşteriye malları olağan iş akışı içinde elden çıkarma yetkisi veriyoruz. Bununla birlikte, teslimat kaleminin işlenmeden veya işlendikten sonra yeniden satılmış olmasına bakılmaksızın, müşterilerine veya üçüncü şahıslara karşı yeniden satıştan kaynaklanan nihai fatura tutarı (KDV dahil) tutarındaki tüm talepleri bize devretmektedir. Müşteri, devirden sonra bile bu alacağı tahsil etme yetkisine sahip olmaya devam edecektir. Alacağı kendimiz tahsil etme yetkimiz bundan etkilenmez. Ancak, müşteri elde edilen gelirlerden ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, müşterinin mali durumu önemli ölçüde kötüleşmediği, müşteri ödeme temerrüdüne düşmediği ve özellikle iflas davası açılması için herhangi bir başvuruda bulunulmadığı veya iflas mevcut olmadığı sürece alacağı tahsil etmemeyi taahhüt ederiz. Ancak, bu durumda veya başka bir önemli neden varsa, müşterinin temlik edilen alacaklar ve borçluları hakkında bizi bilgilendirmesini, tahsilat için gerekli tüm bilgileri sağlamasını, ilgili belgeleri teslim etmesini ve borçluları (üçüncü tarafları) temlikten haberdar etmesini talep edebiliriz. Bu avans devri, devralınan alacağın yanı sıra sağlanan teminatları ve vekil talepleri de içerir. Mallar üzerinde başka tasarruflarda bulunulmasına izin verilmez ve zararın tazmin edilmesine neden olur.
8.3 Müşterinin ödemede temerrüde düşmesi halinde, bir haftalık bir ek süre belirledikten sonra rezerve edilen malları geri alma hakkına sahibiz. Böyle bir önlem sözleşmenin iptali anlamına gelmez, dolayısıyla taleplerimiz önceki ölçüde geçerli kalır. Sözleşmenin iptali bundan etkilenmez ve sadece açık bir beyanla yapılabilir.
8.4 Müşteri rezerve edilen mallar için ödeme yapmazsa, müşteriye ödeme için başka bir son tarih belirlemek zorunda kalmadan sözleşmeden çekilebiliriz.
8.5 Müşteri, üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir el koyma durumunda haklarımıza işaret etmek ve bizi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Üçüncü taraf, ZPO Madde 771 uyarınca bir davanın yargı ve yargı dışı masraflarını bize geri ödeyecek durumda değilse, müşteri tarafımızdan yapılan masraflardan sorumlu olacaktır.
8.6 Müşteri, teslimat kalemine özenli davranmakla, özellikle de masrafları kendisine ait olmak üzere yangın, su hasarı ve hırsızlığa karşı ikame değeri üzerinden sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bakım ve kontrol çalışmaları gerekiyorsa, müşteri bunu masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında gerçekleştirmelidir.

9 Montaj ve onarım koşulları
9.1 Sipariş onayı uyarınca montaj veya onarım işlerini de yapmamız gerektiği takdirde, aşağıdaki hükümler de geçerli olacaktır:
9.2 İşimizin başlaması, müşterinin sipariş onayında belirtilen tüm ön hizmetleri eksiksiz ve uygun bir şekilde sağlamış olması koşuluna bağlıdır. Bu özellikle, sipariş onayı ile birlikte veya işin başlamasından makul bir süre önce tarafımızdan sağlanan kombinasyon temel planlarına uygun olarak montaj veya onarım işinin gerçekleştirilmesi için gerekli besleme ve tahliye hatları dahil olmak üzere toprak işleri, temel, inşaat ve iskele işleri için geçerlidir.
9.3 Montaj parçalarının taşınması ve boşaltılması düzenli olarak hizmet kapsamımızın bir parçası değildir ve bu nedenle masraflar müşteriye ait olmak üzere müşteri tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu, montaj için tasarlanan nesnelerin ambalajından çıkarılması için de geçerlidir.
9.4 Kurulum süresince müşteri bize kuru, ısıtmalı ve kilitlenebilir odalar ve kurulum veya onarım için gerekli enerjiyi sağlayacaktır.
9.5 Değiştirilen parçalar bizim mülkiyetimize geçecektir. Değiştirilen parçanın artık değeri ancak yazılı olarak açıkça kararlaştırılmışsa mahsup edilecektir.
9.6 Müşteri ile aksi kararlaştırılmadıkça, faturalama işçilik ve malzeme maliyetine göre yapılacaktır. Hizmetin verildiği gün geçerli olan çalışma, seyahat ve bekleme süreleri için günlük ücretler talep edebiliriz. Müşteri ayrıca konaklama, geceleme ve seyahat masrafları gibi sipariş onayında belirtilen ek masrafları da karşılayacaktır.
9.7 Bir bilgisayar sistemi üzerinde montaj veya onarım çalışması yapılacaksa, ancak müşteri bu çalışmadan etkilenebilecek tüm verileri ayrı veri taşıyıcılarına yedekledikten ve bu yedeklemeyi sorumlu çalışanımıza yazılı olarak teyit ettikten sonra hizmetlerimize başlamakla yükümlü olacağız. Müşteriden böyle bir beyanda bulunmasını talep edersek, bu bir hafta içinde yapılmalıdır; aksi takdirde teminat sağlanmış sayılacaktır.
9.8 Müşteri montaj veya onarım işini kabul etmelidir. Müşteri, tarafımızdan talep edildikten sonra iki haftalık bir süre içinde kabul için hazır olan montaj veya onarım işini kabul etmezse, kabul gerçekleşmiş sayılacaktır. Bir son tarih belirlemediğimiz takdirde, kabul için hazır olan montaj veya onarım işi, ilgili işin tamamlanmasından üç hafta sonra kabul edilmiş sayılacaktır.
9.9 Müşteri, montaj veya onarım çalışmalarındaki bariz kusurları iki haftalık bir ön süre içinde bildirmelidir. Müşteri, montaj veya onarım işindeki bariz olmayan kusurları keşfedildikten sonra iki haftalık bir süre içinde bildirmelidir; bu süre bir engelleme süresi değildir ve kusur talepleri için yasal zaman aşımı süresini etkilemez.
9.10 Kusurlara ilişkin talepler başlangıçta müteakip yerine getirme (düzeltme veya ikame teslimat) ile sınırlıdır. Sonradan yerine getirme sağladığımız sürece, kusurların giderilmesi nihai olarak başarısız olmadıkça, müşterinin kurulum veya onarım işi için sözleşmeden çekilme veya ücrette uygun bir indirim (indirim) talep etme hakkı yoktur.

10 Müşterinin varlıklarının bozulması, sözleşmenin feshi
10.1 Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri iflas ederse, mal varlığına karşı iflas davası açılırsa veya sözleşmenin imzalanmasından sonra müşterinin kredibilitesini önemli ölçüde azaltan koşullar ortaya çıkarsa, bedel ödenene veya müşteri bunun için teminat verene kadar teslimat yapmayı reddedebiliriz. Aynı durum, müşterinin varlıklarındaki önemli bozulmayı destekleyen olguların, sözleşmenin imzalanmasından önce zaten mevcut olsalar bile, kendi kusurumuz olmaksızın sözleşmenin imzalanmasından sonra tarafımızca bilinmesi halinde de geçerli olacaktır.
10.2 Müşteri makul bir süre içinde karşı edimi yerine getirmezse ve karşı edimi için makul bir süre içinde teminat vermezse, sözleşmeden çekilme veya tazminat talep etme hakkına sahip olacağız. Tazminat ödemeyi tercih edersek, sipariş değerinin (KDV dahil) %15’i tutarında götürü bir tazminat talep edebiliriz. Daha düşük veya daha yüksek hasarlara ilişkin kanıt sunma hakkımız saklıdır.

11 Sipariş değişikliği veya iptali
Müşteri tarafımızdan kabul edilen bir siparişi planlanan teslimat tarihinden 4 hafta öncesine kadar iptal eder veya değiştirirse veya onaylanan teslimat tarihinin ertelenmesini talep ederse ve biz de bu iptal veya değişiklik talebine uyarsak, ilgili sipariş değerinin %10’u oranında sabit oranlı bir tazminat talep edebiliriz. Planlanan teslimat tarihine 4 haftadan daha az bir süre kala sipariş iptali veya değişikliği genellikle hariç tutulur.

12 Çeşitli
12.1 Alman uluslararası özel hukuku kapsamındaki herhangi bir atıf hariç olmak üzere Alman hukuku uygulanacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması (CISG) hariç tutulmuştur.
12.2 Müşteri ile iş ilişkilerimizden kaynaklanan anlaşmazlıklarda yargı yeri, müşteri bir girişimci ise şirketimizin kayıtlı ofisidir. Taraflar ayrıca sözleşme ortağının genel yargı yerinde adli ve mahkeme dışı önlemler alabilirler.
12.3 Münferit hükümlerin etkisiz olması halinde, etkisizlik ilgili maddeyle sınırlı olacaktır. Müşterinin Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 14. maddesi anlamında bir girişimci olması halinde, geçersiz olan madde, ilgili maddeye ekonomik açıdan en yakın olan madde ile değiştirilecektir.
12.4 Takografların ve aksesuarların teslimatı için 6 aylık bir süre için malzeme garantisi veriyoruz veya
maksimum kilometre 100.000 km. Bir garanti talebi durumunda, kalibrasyon protokolü kullanılarak kurulum kanıtı sağlanmalıdır.
12.5 Bir garanti talebi durumunda, yalnızca kusurlu parçanın doğrudan masraflarını veya değiştirilmesini üstleniriz. Nakliye, kalibrasyonlar, diğer hizmetler ve duruş süreleri vb. gibi diğer masraflar için herhangi bir hak söz konusu değildir.
12.6 Kusurlu veya yanlış teslim edilen takograflar ve parçalar, yalnızca belirtilen süre içinde iade edilmeleri ve iade talebimizle birlikte tarafımıza ulaşmaları halinde geri alınacaktır.

GTC 04.2021